ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________

г. Екатеринбург «___» ________________20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью Производственная компания «Екатекс» именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Бабинова Эдуарда Сазиахматовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице ____________________________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить товар в количестве, качестве, ассортименте, указанных в приложениях (счетах на предоплату), согласованных сторонами, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента их подписания надлежаще уполномоченными представителями сторон.

1.2. В приложении обязательно должны указываться: наименование товара, ГОСТ, ТУ, количество (объем), соответствующие единицы измерения, цена за единицу товара, сумма поставляемой партии, обусловленный срок поставки товара.

Допускается отклонение количества товара от согласованного в приложениях на 2% в большую или меньшую сторону.

2. Сумма договора.

2.1. Цена единицы товара указывается в приложении с учетом НДС. Допускается изменение цены на товар в течение срока одной поставки по соглашению сторон.

2.2. Общая сумма поставки по настоящему договору устанавливается по согласованию сторон.

3. Качество и комплектность.

3.1. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, указанным в приложениях к настоящему договору.

3.2. Соответствие качества товара требованиям нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ) подтверждается: сертификатом качества, сертификатом соответствия, гигиеническим заключением, установленной формы.

4. Условия поставки.

4.1. Поставка товара осуществляется в сроки, определенные сторонами в приложениях.

4.2. Доставка товара осуществляется автотранспортом Поставщика или самовывозом.

4.3. Поставка товара возможна в адрес других организаций по письменному распоряжению Покупателя, содержащему отгрузочные реквизиты грузополучателей.

4.4. Право собственности на купленный Товар переходит к Покупателю с момента передачи его Поставщиком на склад Покупателя. Риск случайной гибели Товара несет собственник Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Обязанности сторон.

5.1. Обязанности Поставщика:

5.1.1.Отгрузить Товар Покупателю или, по его указанию, иному Получателю в сроки и по отгрузочным реквизитам, указанным в приложениях.

5.1.2.Одновременно с передачей товара передать непосредственно Покупателю накладную и копию сертификата качества, гарантийного обязательства поставщика, сертификата соответствия, гигиенического заключения и т.п., если таковые предусмотрены на данный вид товара.

5.2.Обязательства Поставщика по срокам поставки Товара считаются выполненными с момента передачи товара грузоперевозчику, а по количеству и качеству Товара с момента его приемки в соответствии с п. 5.4.2. настоящего договора.

5.3.Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней выставить Покупателю счета-фактуры на отгруженный Товар.

5.4.Обязанности Покупателя:

5.4.1.При отсутствии обоснованных претензий к Поставщику принять Товар в месте доставки и оплатить.

5.4.2.Приемка товара Покупателем по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями соответственно П-6 «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству» от 15.06.65г. и П- 7 «О порядке приемки продукции ПТН и ТНП по качеству» от 25.04.66 г.

При обнаружении несоответствия Товара по количеству и(или) качеству уведомление Поставщика обязательно, кроме того, приемка товара в этом случае производится с участием представителя Торгово-промышленной палаты.

5.4.3.​ В случае обоснованного отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара, Покупатель обязан обеспечить сохранность этого товара.

6. Порядок расчетов.

6.1.Расчеты за поставляемый товар производятся платежными поручениями в следующем порядке: 100% предоплата согласно выставленных счетов.

6.2.Акты сверки о поставленных товарах согласовываются и подписываются Поставщиком и Покупателем 1 раз в квартал, не позднее 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

7. Ответственность сторон.

7.1.За нарушение сроков поставки Товара, Покупатель имеет право востребовать с Поставщика пеню (штраф) в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного товара в соответствии с условиями спецификации за каждый день просрочки.

7.2.За нарушение сроков оплаты, указанных в П.6.1. Поставщик имеет право востребовать с Покупателя штраф в размере 0,1% от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, оказывающих влияние на выполнение обязательств по настоящему договору, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств или его части, которая подлежит выполнению после наступления указанных обстоятельств.

8.2.Стороны должны немедленно письменно уведомить друг друга о начале и окончании этих обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

8.3.Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает соответствующую сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

8.4.Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены документом компетентного органа.

8.5.Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. будут продолжаться более чем 2 (два) месяца, стороны должны определиться по дальнейшему исполнению обязательств по настоящему договору, подписав соответствующее дополнительное соглашение, или по требованию любой из сторон настоящий договор подлежит прекращению. В случае прекращения настоящего договора, стороны определяют отдельным соглашением порядок расчетов за уже исполненные обязательства.

9. Разрешение споров.

9.1.Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров,

9.2.В случае, если стороны не могут прийти к согласию в порядке, предусмотренном п.9.1, все споры и разногласия по настоящему договору и в связи с ним рассматриваются в Арбитражном Суде Свердловской области в соответствии с законодательством РФ.

10. Срок действия договора.

Договор вступает в силу с момента его подписания, действует до 31 декабря 2013 года в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11. Прочие условия.

11.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

11.2. Договор может быть расторгнут:

11.2.1.По соглашению сторон.

11.2.2.По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2.3.По обстоятельствам, указанным в пунктах 8.1., 8.5. настоящего договора.

11.3.Одностороннее расторжение договора не допускается.

11.4.Допускается перемена лиц в обязательстве только с письменного согласия Сторон.

11.5.Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего договора, включая информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего договора, так и по окончанию срока его действия

11.6.Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.7 Документы подписанные сторонами и переданные по факсимильной связи, стороны считают имеющими юридическую силу равную силе документа, подписанного оригинальными подписями.

11.8.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН